叮咚干货丨疫情中的工期索赔与费用索赔,我们应如何应对
〖壹〗、赶工要求:承包人需取得发包人同意赶工及支付费用的书面证据 。发包人应主动配合复工,接受费用索赔以减少损失(如资金成本上升 、材料风险等 ,发包人损失可能达承包人20倍)。费用计算:施工降效:发包人支付赶工费(非降效费),按实际工程量增加计算。


因疫情造成的工期延误,相关索赔怎么办?
因疫情造成的工期延误,承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔,需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告 ,并收集保存相关证据。 具体处理方式如下:明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定,不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况 。
因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请 ,取得建设/监理单位签证。 《 民法典 》第一百八十条:因不可抗力不能履行民事义务的,不承担 民事责任 。法律另有规定的,依照其规定 。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
综上所述 ,疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔,费用索赔则需根据具体情况和合同约定进行分担。同时,索赔需要满足一定的条件和程序 ,以确保索赔的合法性和有效性 。
有症状还旅游,韩济州道政府向确诊母女索赔一亿韩元
韩国济州道政府向有症状仍旅游的确诊母女索赔32亿韩元,并表示经济损失至少超一亿韩元,当地商家也计划索赔超2亿韩元 ,若出现社区感染或虚报行程将考虑刑事诉讼。事件背景与起因近期韩国境外输入病例明显增加,且发生多起境外入境人员不听政府隔离劝告擅自出游导致严重后果的事件。
韩国济州道政府向无视隔离建议的留学生母女索赔32亿韩元(约合人民币77万元),重庆律师指出拒绝隔离可能构成妨害传染病防治罪 、妨害公务罪、危害公共安全罪等,需承担刑事责任 。韩国对拒隔离留学生的处理措施事件经过:一名留美女学生返回韩国后 ,按规定应隔离14天,但仅5天后便与母亲外出旅游。
防弹少年团成员J-hope(郑号锡)向济州航空惨案遇难者家属捐赠1亿韩元,用于事故救援与家属支援。捐赠主体与金额据希望桥全国灾害救助协会会长2日透露 ,防弹少年团成员郑号锡(艺名J-hope)以个人名义捐赠1亿韩元(约合人民币53万元),专项用于济州航空客机事故的救援行动及遇难者家属的抚恤工作 。
还有网友发帖称,中国人入境韩国 ,需要自费检测一次核酸,费用8万韩元,相当于人民币434元。
大快人心!坑了上亿人的郭某鹏,面临巨额的索赔!
郭某鹏因隐瞒行程导致巨额索赔 ,面临法律和经济双重追责。以下从事件背景、损失分析 、法律责任及赔偿可能性展开说明:事件背景与行为性质郭某鹏为郑州市交通运输局执法支队派遣员工,在疫情防控期间7天内飞往4个国家观看球赛,回国后故意隐瞒出境行程及发热症状 ,导致郑州13天零增长记录被打破。
郑州出现的境外输入病例郭某鹏,因隐瞒境外旅居史、未按规定隔离,造成多人密切接触、公司大楼被封,影响了郑州乃至河南的疫情防控 ,引发公众强烈谴责 。郭某鹏的行程及违规行为3月1日,郭某鹏从北京首都机场出发,经阿联酋阿布扎比转机飞往意大利米兰 ,进行代购并观看球赛。
郑州郭某鹏因隐瞒境外行程导致疫情传播,其自私行为使当地多日防控努力付诸东流,引发社会强烈谴责。
郑州市二七区人民检察院审查后认为 ,郭某鹏违反传染病防治法规定,拒绝执行卫生防疫机构提出的预防 、控制措施,导致新冠肺炎传播严重危险 ,事实清楚、证据充分,遂提起公诉并提出有期徒刑一年零六个月的量刑建议 。
吉林男医生被辞退索赔5万元,医院称防疫期间擅自离岗,法院判了
〖壹〗、法院判决驳回李某某的诉讼请求,认定医院解除劳动关系合法。事件背景与起因李某某为吉林松原某医院总务科制氧中心员工 ,2021年2月11日疫情防控期间,与同事周某某共同值班。周某某因急事请假后,李某某未经批准擅自离岗,导致制氧中心空岗 ,医疗区无法及时联系制氧中心 。